ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (versie juli 2020)

Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken een integrerend deel uit van de offerte, bestelbon, overeenkomst en factuur (hierna: “de Overeenkomst”). Ondertekening van de offerte, bestelbon of enig ander document, houdt tegelijk ondertekening en aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. De klant erkent deze te hebben ingezien, er voldoende kennis van te hebben en deze te aanvaarden. Hij verzaakt aan zijn eigen aankoopvoorwaarden zo deze strijdig zijn met de huidige voorwaarden.

Art. 1.

1. de Overeenkomst is slechts bindend voor Tuin- en Verandacomfort (hierna: “T.V.C.”) na goedkeuring door de directie. Indien binnen de 15 dagen geen afwijzing wordt ontvangen door de koper, is de Overeenkomst zowel voor TVC als de koper bindend. Geen enkele afwijking van de verkoopsvoorwaarden is geldig voor zover ze niet binnen de 15 dagen door T.V.C. schriftelijk wordt bevestigd.
2. partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst desgevallend ook langs elektronische weg en via e-mail rechtsgeldig tot stand kan komen, zelfs zo deze bestelling niet uitdrukkelijk werd voorzien van een elektronische handtekening van de klant. Van zodra de bestelling langs deze weg door T.V.C. wordt bevestigd (eveneens langs elektronische weg of op een andere manier), is de Overeenkomst definitief en onherroepelijk tot stand gekomen.
3. de Overeenkomst is onherroepelijk en definitief. Mocht de koper overgaan tot annulering van de Overeenkomst, dan zal hij aan T.V.C. een schadevergoeding verschuldigd zijn teneinde de gemaakte kosten en de winstderving te vergoeden. Deze schadevergoeding wordt forfaitair en onverminderbaar bepaald op de prijs van de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een bedrag van 10% van de overeengekomen prijs. In ieder geval bedraagt de minimum schadevergoeding 10% van de overeengekomen prijs en blijft het betaalde voorschot, met inbegrip van de BTW, aan T.V.C. verworven, zonder dat de klant daarvan terugbetaling kan vorderen. T.V.C. behoudt zich niettemin het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst te vorderen. Indien T.V.C. op haar beurt over gaat tot annulering van de Overeenkomst, zal eenzelfde schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.
4. indien uit de bijzondere voorwaarden op de voorzijde van de bestelbon blijkt dat de Overeenkomst werd afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening door de koper, zal de koper binnen een termijn van maximaal 2 maanden na ondertekening van deze bestelbon met minstens 3 ernstige kredietinstellingen contact opnemen om een financieringsovereenkomst te bekomen, dit maximaal voor het bedrag van de aannemingssom. Hij zal hiervoor alle mogelijke inspanningen leveren en dit ook moeten bewijzen aan de hand van een concreet en deugdelijk leningsdossier. Zo geen lening werd bekomen, zal de koper uiterlijk 70 dagen na ondertekening van de bestelbon , via aangetekend schrijven, meedelen dat het krediet niet werd verkregen, alsook een kopie bezorgen van de beslissing met motivering van de betrokken kredietinstellingen. Indien het vereiste bewijs niet wordt voorgelegd binnen de 70 dagen na de ondertekening van de bestelbon, vervalt de opschortende voorwaarde en wordt de Overeenkomst geacht definitief en onherroepelijk tot stand te zijn gekomen op datum van ondertekening van de Overeenkomst. Indien de koper te weinig inspanningen leverde, zal T.V.C. gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 10% van de aannemingssom.

Art. 2. Prijzen

In alle opgegeven prijzen werd de eventuele aftrek voor contante betaling reeds in mindering gebracht; verdere prijsreducties worden niet toegekend, tenzij anders voorzien in de bijzondere voorwaarden.  De overeengekomen prijzen zijn slechts zes maanden geldig. Prijsaanpassingen zijn evenwel mogelijk als de prijzen van lonen en/of materialen stijgen.

Bij aanvaarding van de Overeenkomst zullen exacte opmetingen door T.V.C. worden uitgevoerd in aanwezigheid van de koper. Deze opmetingen zullen gebruikt worden bij de afrekening en kunnen dus eventueel aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

In de opgegeven prijzen zijn nooit de kosten van een veiligheidscoördinator inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders werd vermeld in de bijzondere voorwaarden. De kosten voor de veiligheidscoördinator zijn steeds ten laste van de klant.

Indien meerwerken moeten uitgevoerd worden, dan zal daarvoor een aanvullende overeenkomst worden opgemaakt welke één geheel zal uitmaken met de huidige oorspronkelijke overeenkomst, inclusief de algemene en bijzondere voorwaarden welke onverkort van kracht blijven.

Indien door omstandigheden geen aanvullende overeenkomst werd opgemaakt, zullen de meerwerken in regie worden uitgevoerd tegen de gangbare uurlonen en marktprijzen van de materialen van het kwartaal van levering en van uitvoering der werken.

Indien het btw-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken dienovereenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

Eventuele facturaties voor een kleiner bedrag dan 250,00 € (exclusief BTW), zullen aanleiding geven tot het aanrekenen van 20 € administratiekosten.

Art. 3.  Afbeelding en prospectie

Onze afbeelding, prospectie en plans worden slechts ten titel van aanduiding verstrekt; wij behouden ons het recht voor aan deze goederen en uitrusting alle wijzigingen aan te brengen die wij hiervoor nuttig zouden achten, zonder dat dit evenwel een vermindering van de kwaliteit zal meebrengen. De toebehoren die op onze afbeeldingen eventueel voorkomen, maken slechts deel uit van de Overeenkomst en worden enkel geleverd voor zover ze duidelijk vermeld zijn op onze orderbevestiging.

T.V.C. behoudt zich het recht om van al zijn constructies en ontwerpen foto’s te nemen tijdens en na de werken en deze te publiceren.

Art. 4. Leveringstermijn

De leveringstermijn wordt slechts bij benadering gegeven en gaat pas in van zodra de order door T.V.C. schriftelijk werd aanvaard en nadat de materialen, gegevens of maten door de koper werden overgemaakt aan T.V.C. T.V.C. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de leveringstermijn en dit ontslaat de koper geenszins van de verplichting de goederen te aanvaarden. Vertragingen op de leveringstermijn, om welke reden ook, verlenen de koper geen recht op schadevergoeding noch een recht tot ontbinding van de overeenkomst. Bij wijzigingen of meerwerken zal de uitvoeringstermijn automatisch verlengd worden met het vereiste aantal werkbare dagen.

In geval de koper nalaat een voorschotfactuur tijdig te betalen, zal T.V.C. gerechtigd zijn de verdere uitvoering van de overeenkomst te schorsen tot volledige betaling is tussengekomen. Dat zal tevens tot gevolg hebben dat er een onmiddellijke overdracht is op de koper van alle risico’s m.b.t. de reeds uitgevoerde werken.

Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort, verlengd of onderbroken door de koper of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de koper werken, is de koper een vergoeding verschuldigd van 75,00 € per dag voor de gederfde winst en extra kosten welke dit voor T.V.C. meebrengt. T.V.C. zal in dergelijke omstandigheden zelf bepalen wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat zij daarvoor tot enige vergoeding wegens vertraging gehouden zal zijn.

Art. 5. Risico

Het transport van goederen naar en van de door de koper op te geven bestemming, geschiedt voor risico en rekening van T.V.C., tenzij compensatie voor de omkering van het risico is voorzien in de Overeenkomst. Bij afhaling “onze magazijnen” zijn alle risico’s ten laste van de koper. Het risico van de materialen en van het werk zijn ten laste van de koper vanaf de aanvang van het werk.

Art. 6. Verpakking

De goederen worden, waar nodig, door T.V.C. verpakt geleverd. Deze verpakking wordt door ons tegen kostprijs meegerekend.

Art. 7. Aansprakelijkheid

1. Door het afsluiten van de Overeenkomst / plaatsen van de bestelling, gaat de klant akkoord met de uitvoeringswijze zoals deze in de toonzaal van T.V.C. te zien zijn.
2. Alle goederen welke wij leveren, zijn door de fabrikanten of door ons gecontroleerd op kwaliteit, maat, e.a. Onverminderd hetgeen wordt bepaald onder artikel 7. d), verbindt de koper er zich toe de geleverde goederen binnen de 24 uur te controleren en eventuele gebreken binnen de 8 dagen schriftelijk te melden. T.V.C. behoudt zich het recht voor de beweerde gebreken desgevallend te laten nagaan door een onafhankelijke deskundige wiens oordeel bindend zal zijn voor beide partijen. In geval de goederen enig gebrek zouden vertonen, bestaat de vergoeding voor de koper enkel in de kosteloze vervanging van deze goederen door T.V.C., zonder dat deze laatste tot enige verdere schadeloosstelling zou kunnen gehouden zijn.
3. Wij worden uitsluitend verbonden door handelingen van personen die daartoe volmacht en handelingsbevoegdheid van ons verkregen hebben, en dit voor zover zij handelen binnen de grenzen van de hun verleende volmacht en handelingsbevoegdheid.
4. Ingeval dit contract betrekking heeft op een veranda, pergola of afdak, moet ieder protest tegen onze facturen, op straffe van nietigheid en verval, schriftelijk gebeuren en dit binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
5. De waarborg op veranda’s en zonneweringen wordt bepaald volgens de voorwaarden van het waarborgcertificaat. De koper erkent samen met de eindfactuur een exemplaar van dit waarborgcertificaat ontvangen te hebben, er kennis van genomen te hebben en de inhoud zonder enig voorbehoud te aanvaarden, zodat de bepalingen van dit waarborgcertificaat integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.
6. De klant ziet, behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden, af van het voorstel van T.V.C. om van de bestaande gevels stenen uit te kappen en in trapvorm een loodlaag aan te brengen tot in de spouw. De koper werd er op gewezen dat dit tot gevolg kan hebben dat het opslorpend water sneller kan doortrekken tot beneden; hij is bereid daarvan de gevolgen te ondergaan en daarvoor de volle verantwoordelijkheid op te nemen en T.V.C. te ontslaan van alle aansprakelijkheid ter zake, met uitzondering van de aansprakelijkheid ten gevolge van een zware of opzettelijke fout van T.V.C. of diens aangestelden.
7. Voor zoveel als nodig erkent de koper dat T.V.C. hem er op gewezen heeft dat de werken ongemakken of hinder kunnen veroorzaken voor de normale bewoning en (naargelang het geval) voor de uitbating van zijn handel. T.V.C. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld (met uitzondering van de gevallen waarin de aansprakelijkheid te wijten is aan een zware of opzettelijke fout van T.V.C. of diens aangestelden), zodat dit ook geen aanleiding kan geven tot schadevergoeding voor genotsderving, gebruiksderving of verlies aan inkomsten of voor schade van welke aard dan ook.
8. Als T.V.C., op uitdrukkelijk verzoek van de koper, werkt met materialen welke door deze laatste ter beschikking werden gesteld, dan blijft de koper verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze materialen. Schade welke veroorzaakt wordt door de gebrekkigheid van de ter beschikking gestelde materialen, valt derhalve volledig ten laste van de koper, die T.V.C. ontslaat van aansprakelijkheid die een gevolg zou kunnen zijn van zowel zichtbare als onzichtbare gebreken in het geleverde materiaal.
9. Bij renovatiewerken wordt door T.V.C. geen garantie gegeven voor het hergebruik van bestaande materialen. T.V.C. zal wel zoveel als mogelijk van deze materialen proberen te hergebruiken maar garandeert dit niet, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld zou zijn in de bijzonder voorwaarden.
10. T.V.C. kan niet verantwoordelijk zijn voor schade, met uitzondering van deze veroorzaakt door zware of opzettelijke fout van T.V.C. of diens aangestelden, aan bestaand metselwerk, tabletten, plakwerk, behang, … bij het uitbreken van oude ramen en plaatsing van nieuwe ramen. Alle kosten van herstal daarvan blijven ten laste van de koper.
11. Op alle herstellingen van veranda- of soortgelijke constructies en hun onderdelen die méér dan 10 jaar oud zijn (factuurdatum geldt als aanvangsdatum; indien geen factuur kan voorgelegd worden, wordt de constructie automatisch verondersteld méér dan 10 jaar oud te zijn) of die niet door T.V.C. werden geplaatst, wordt geen enkele garantie verleend, noch op waterdichtheid noch op het goed functioneren van ramen, deuren of andere systemen. De tussenkomst van T.V.C. m.b.t. dergelijke werken betreft derhalve enkel een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. T.V.C. kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of breuken aan de goederen die haar worden toevertrouwd en/of waaraan werken dienen te worden uitgevoerd, met uitzondering van de gevallen waarin de schade werd veroorzaakt door een zware of opzettelijke fout van T.V.C. of diens aangestelden. De opgegeven prijzen voor dergelijke werken worden enkel bij benadering gegeven en maken geen vaste, onveranderlijke prijs uit, tenzij de bijzondere voorwaarden anders zouden bepalen. Eventuele meerprijzen zullen in regie verrekend worden volgens de op dat moment gangbare uurlonen en grondstofprijzen.
12. In aanvulling op punt 12 van de bestelbon (glas in wanden): op uitdrukkelijk verzoek en uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant wordt afgeweken van de glasnorm. Dubbel glas uitgevoerd in niet gelaagde ipv gelaagde uitvoering. De aannemer wordt ontslagen van eventuele daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.
13. In aanvulling op punt 15 van de bestelbon (verluchtingsroosters): op uitdrukkelijk verzoek en uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant wordt afgeweken van de EPB-norm: het aantal verluchtingsroosters is niet conform de norm. De aannemer wordt ontslagen van eventuele daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.

De tienjarige aansprakelijkheidstermijn van T.V.C. heeft enkel betrekking op de zichtbare en onzichtbare gebreken welke de veiligheid of stabiliteit van het gebouw of een belangrijk gedeelte van het gebouw in het gedrang brengen en niet op lichte verborgen gebreken. Zij neemt een aanvang bij de voorlopige oplevering van de werken. Voor zover geen oplevering werd gedaan en de goederen door de koper in gebruik werden genomen, zal deze 10-jarige termijn een aanvang nemen op de factuurdatum van de leveringen en werken. Ingebruikname van de goederen door de koper, impliceert tevens de aanvaarding van alle zichtbare gebreken. Vanaf de voorlopige oplevering of vanaf de ingebruikname van de goederen door de koper, zal T.V.C. gedurende een periode van maximaal één jaar vanaf de voorlopig oplevering / ingebruikname aansprakelijk zijn voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn dor de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk wetboek. Elke rechtsvordering uit dien hoofde zal op straffe van verval moeten ingesteld binnen de zes maanden nadat de koper kennis kreeg van dit gebrek.

T.V.C voldoet aan de verplichting, voorzien in de Wet Peeters, om een verplichte aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Art. 8. Betaling

Al onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting, tenzij anders vermeld op de bestelbon. Indien de betaling niet op de vervaldag geschiedt, zal het onbetaalde bedrag automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een intrest van 8 %. Bovendien zal bij de niet betaling automatisch een forfaitaire en onverminderbare verhoging worden toegepast van 10 %, met een minimum van 125,00 € en een maximum van 2.500,00 €. Onverminderd de vorige bepalingen, behoudt T.V.C. zich het recht voor verdere leveringen op te schorten en afhankelijk te stellen van voorafgaande betaling door de koper van alle nog openstaande bedragen.

Niet betaling op de vervaldag brengt uiteindelijk ook het verval mee van alle eventueel toegestane kortingen en maakt alle verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, zelfs deze welke nog niet vervallen zijn.

Op de eindfactuur kan door de klant geen ‘borg’ worden ingehouden bij voorlopige en/of definitieve oplevering. Niet respecteren van deze bepaling zal leiden tot de integrale toepassing van artikel 8, paragraaf 1, op het niet betaalde bedrag.

Elke betaling zal door T.V.C. eerst worden aangerekend op de oudste openstaande factuur, waarna de betaling wordt aangerekend op de interesten. Het voorgaande is niet van toepassing indien er op het betalingsbewijs zou vermeld staan dat de betaling specifiek dient te worden aangerekend op een welbepaalde factuur.

Art. 9. Overmacht en hardship

Overmacht. Onder overmacht wordt begrepen elke omstandigheid onafhankelijk van de wil van TVC die de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt. Als zodanige omstandigheden worden aanzien, doch niet gelimiteerd tot: brand bij TVC en haar leveranciers, blikseminslag, natuurrampen zoals overstromingen, al dan niet gewapende conflicten en oorlogen, machinebreuk, transportmoeilijkheden, arbeidsconflicten en overheidsingrepen.

Indien zich een situatie van overmacht voordoet zal de ander partij tijdig en uiterlijk binnen de 7 dagen na de situatie van overmacht worden ingelicht. Tevens verbindt TVC zich ertoe om de schade door overmacht zo veel mogelijk te beperken. Bij het niet tijdig inlichten verliest TVC het recht om overmacht in te roepen. Het gevolg van overmacht is, naar gelang de concrete situatie het vereist, een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Hardship. Onder hardship wordt begrepen elke omstandigheid onafhankelijk van de wil van TVC die de uitvoering van de Overeenkomst economisch zwaarder of duurder maakt. Als zodanige omstandigheden worden aanzien, doch niet gelimiteerd tot: wetswijzigingen, schommelingen in wisselkoersen, gewijzigde grondstofprijzen, loonkosten of brandstofkosten. Indien zich een situatie van hardship voordoet zal de ander partij tijdig en uiterlijk binnen de 7 dagen na de situatie van hardship worden ingelicht. Bij het niet tijdig inlichten verliest TVC het recht om hardship in te roepen. Het gevolg van hardship is een gehele of gedeeltelijke heronderhandeling van de overeenkomst. Indien dit niet mogelijk blijkt kan een rechtelijke wijziging of beëindiging worden aangevraagd.

Art. 10. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op de koper nadat alle verschuldigde bedragen geregeld zijn, met inbegrip eventueel van intresten, verhogingen en kosten. Hij zal derhalve vóór volledige betaling niet vrij over deze goederen kunnen beschikken. Zo zal eigendomsoverdracht -eender op welke manier dat gebeurt- en/of in pand geven of met een andere zakelijke zekerheid laten bezwaren, niet tegenstelbaar zijn aan T.V.C. Tot zolang behoudt T.V.C. zich het recht voor tot aan de volledige betaling de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.

Bij verkoop op termijn zal het eigendomsrecht slechts na volledige betaling van de overeengekomen prijs aan de koper overgedragen worden. Niettemin gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over op het moment van de levering van de goederen aan de klant. Bij het ontbreken van één enkele betaling op de vastgestelde vervaldag, wordt de volledige nog te betalen som onmiddellijk eisbaar en wij behouden ons tevens het recht voor de volledige uitvoering van het verkoopcontract te eisen of de vernietiging ervan, onder voorbehoud van al onze rechten. Het is dus aan de koper verboden zich van het gekochte materiaal op gelijk welke manier te ontdoen vóór de volledige betaling ervan.

Art. 11. Wanprestatie

Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verbintenissen, alsook in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, liquidatie of overname, zal T.V.C. zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn de Overeenkomst een schadevergoeding van 10% te innen of de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de bepalingen van art. 8. Doch, indien T.V.C haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de klant eenzelfde rechten als bij haar eigen wanprestatie en dit ten aanzien van T.V.C.

Art. 12. Geschillen

Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd, t.t.z. Vredegerecht Torhout, Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen – afdeling Brugge of Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Brugge. De gerechtskosten worden ten laste gelegd van de verliezende partij overeenkomstig de voorwaarden en binnen de grenzen voorzien door artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Art. 13. Bijzondere voorwaarden

1. voor plaatsingen van tuinhuisjes en andere goederen dient de koper te zorgen dat de plaats van montage via goed te bereiken weg bereikbaar is en dit met een maximum afstand van 25 m. Bij ontstentenis hiervan zal een forfaitaire prijs van minimum e 75,00 € in rekening worden gebracht.
2. Voor plaatsingen van tuinhuisjes dient elk niveauverschil van meer dan 10 cm door de klant genivelleerd te worden.
3. In geval dit contract betrekking heeft op een veranda, pergola of afdak, verbinden de kopers er zich uitdrukkelijk toe ervoor te zorgen dat het terrein waterpas is, vrij en goed bereikbaar met de camion.
4. Meerwerken die door T.V.C. moeten gepresteerd worden, onder meer ingevolge nivelleringswerken, het niet bereikbaar zijn van de werf met de camion, zullen aangerekend worden in regie volgens de bruto uurlonen van de bouwsector conform P.C. nr. 124 x 2,5, geldig op datum der uitvoering van de meerwerken. De door de meerwerken veroorzaakte extra verplaatsingskosten zullen worden aangerekend aan het gebruikelijke tarief. Hierover zal duidelijk gecommuniceerd worden door T.V.C. Daarenboven zullen de uren berekend worden vanaf vertrek fabriek tot terugkomst fabriek per begonnen kwartier.
5. Tuinhuisjes en garages worden normaliter geplaatst, verankerd aan een betonnen vloer. In geval de koper plaatsing verkiest op een houten vloer is geen verankering aan de grond mogelijk. De koper verklaart dat een dergelijke uitvoeringswijze geschiedt op zijn uitdrukkelijk verzoek en er kennis van te dragen dat de in art. 7 voorziene tienjarige waarborg in dat geval niet van toepassing is.
6. Bouwafval, afbraakmateriaal en overschotten worden door T.V.C. niet meegenomen, tenzij andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden. Indien dit wel moet meegenomen worden, zullen de kosten van opladen, vervoer en lossen, alsook de stortkosten van het afvalverwerkend bedrijf of van de stortplaats / containerpark, aangerekend worden aan de koper.
7. Wanneer door T.V.C. schadebestekken worden opgemaakt hebben deze slechts een geldigheidsduur van 3 maanden. Bovendien wordt uitdrukkelijk voorbehoud geformuleerd voor de nog niet zichtbare gebreken t.g.v. het schadegeval.

Art. 14. Vergunningen

Uit wettelijke verplichtingen wijzen wij onze klant erop dat wij gerechtigd zijn de bouwwerken pas uit te voeren nadat de vereiste vergunningen zijn bekomen. Echter, door ons de werken te laten uitvoeren, erkent de klant de nodige vergunningen te bezitten voor de goederen die op de bestelbon vermeld zijn. Door bij T.V.C. te bestellen neemt de klant ten zijne laste: alle verantwoordelijkheid, alle financiële kosten en / of boetes, alle winstderving en alle andere te ramen kosten van gelijk welke aard ook, voortvloeiend uit een overtreding van de stedenbouwwet.

De koper verklaart dat de aan T.V.C. verstrekte plannen, tekeningen, technische tekeningen en werktekeningen overeenkomen met de officieel goedgekeurde bouwplannen. Hij verklaart tevens dat de aan T.V.C. opgedragen werken volledig overeenstemmen met de stedenbouwkundige voorschriften en dat hij T.V.C. volledig zal vrijwaren mocht deze medeaansprakelijk worden gesteld voor wegens stedenbouwkundige overtredingen.

Art. 15. Administratieve toelatingen

Indien, om welke reden ook, voor de uitvoering van de bouwwerken enige administratieve toelating vereist is, dient de koper hiervoor in te staan. Indien, om welke reden ook, de uit te voeren werken niet worden toegelaten door de bevoegde administratieve overheden, kan de koper zich opnieuw wenden tot T.V.C. wanneer de geplande werken, na het verkrijgen van de nodige administratieve toelating, toch kunnen uitgevoerd worden.

Wanneer de administratieve toelating niet wordt bekomen, zal de koper deze weigeringsbeslissing overmaken aan T.V.C. Na bespreking met de klant en met de weigerende overheid, kan door T.V.C. -in samenspraak met de klant- een nieuwe aanvraag worden opgemaakt en ingediend.

Indien de koper beroep zou doen op een andere aannemer voor het geheel of een gedeelte van de uitgevoerde of uit te voeren, toegelaten werken, is T.V.C. gerechtigd op een schadevergoeding gelijk aan de prijs van de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds door T.V.C. aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een bedrag van gelijk aan 10 % van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10 % van de overeengekomen prijs en blijft het betaalde voorschot aan T.V.C. verworven.